别墅装修合同样本生效问题

家庭装修合同样本 没有装修经验的还不看看?
来源:我爱我家网
责任编辑:LiuLiJuan
     最怕遇到到纠纷问题,因为装修市场鱼龙混杂,而初次装修的业主因为缺乏经验,对于选择还是游击队,怎样签署合同,工程质量,施工进度等都不能省心。今天小编就和大家分享下家庭装修中的合同样本,大家在签署合同时一定要格外留心。
      一、家庭样本
     委托方(甲方):
     承接方(乙方):
     工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修、。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
     第一条:工程概况
     1.工程地址:__________________________________________________;2.工程项目:__________,计_______平方米,施工面积___________平方米;3.施工内容:;
     4.委托方式:_____________________________________;5.工程开工日期:_______年_______月________日;6.工程竣工日期:__________年_________月_________日;7.工程总天数:_____________天;
     第二条:工程价款
     工程总价款(金额大写)元,(金额小写)元。
     第三条:质量要求
     1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。
     2.标准,双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装修验收标准》规定。
     3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
     4.质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
     5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
     6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
     第四条:材料供应
     1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价、保质保量,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
     2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
     3.乙方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。材料经甲方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
     第五条:付款方式
     1.合同一经签订,甲方即应付合同价款的20%作为预付款;当工期进度过半甲方即第二次付合同价款的20%。剩余60%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。
     第六条:工程工期
     1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
     2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
     3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
     4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
     5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。
     第七条:工程验收
     1.工程质量验收,除需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
     2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
     3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。
     第八条:其他事项
     1.甲方
     必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
     2.乙方
     指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
     负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。如因施工原因发生安全事故导致施工人员伤害的,由乙方自行负责。
     严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为36个月。
     第九条:违约责任
     合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
     第十条:争议解决
     1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和预付款收据向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。
     2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向—仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。
     第十一条:合同的变更和终止
     1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
     2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
     第十二条:合同生效
     1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
     2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
     3.本合同(包括合同附件、补充合同)壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
     甲方(业主):乙方:(签章)
     签订日期:xxxx年xx月x日
     二、
     委托方(甲方):
     承接方(乙方):
     甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
     第一条:工程概况
     1.工程地址:___。
     2.居室规格:房型,总计施工面积平方米。
     3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
     4.委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。
     5.开工日期:2011年_4月15日,竣工日期日,工程总天数:60天。
     第二条:工程价款
     工程价款(金额大写),详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
     第三条:质量要求
     1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
     2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
     3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
     4.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
     5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
     第四条:材料供应
     1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
     2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
     3.甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
     第五条:付款方式
     1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
     甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
     第六条:工程工期
     1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。
     2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
     3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
     第七条:其他事项
     1.甲方责任
     1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
     2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。
     2.乙方责任
     1)指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
     2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
     第八条:违约责任
     合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
     第九条:争议解决
     本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
     第十条:合同的变更和终止
     1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
     2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
     第十一条:合同生效
     1.本合同双方盖章,签字后生效。
     2.本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
     甲方(业主):乙方:
     签字:委托代理人签字:
     签约日期:签约日期:
     三、门面
     甲方:
     乙方:
     第一条:甲乙双方经过友好协商,甲方同意委托乙方承装修门面,本着信任、协作、配合、节约的原则,保证质量的顺利完成每个项目。
     第二条:工程概况:
     1.工程名称:门面装修
     2.工程地点
     3.承包方式:包工包辅料。
     第三条:设计标准及质量要求:
     1.门面由甲方提供,并乙方要提出好的建议。
     2.木工部分:基层牢固、结实、无拉动现象,垂直及水平偏差均应小于士0.5厘米。
     3.油漆部分:无明显气眼、钉眼等现象,手感光滑舒适,并无漏刷现象。
     4.水电部分:按同场情况布线布管,布线和布管做到横平竖直。
     5.瓷砖必须间缝线直,无空鼓、无破损现象。
     6.式样问题不属于质量问题乙方按图纸施工,不承担返工,返工费用由甲方负责。
     7.门面装修期间,乙方负责甲方门面内的成品保护,如有损坏由乙方照价赔偿。
     第四条:质保期:
     1.防水墙面高度主墙1米,其他区域0.5米,质保期2年。
     2.地面贴瓷砖必须间缝结直,无空鼓,无破损现象,质保期2年。
     双方约定在质保期内出现上述问题,乙方承担全部责任,并负责复(质保期间甲方验收合格后推2年)。
     第五条:承包项目
     1.按照甲、乙双方提供的项目单,经甲、乙以方商定造价元。
     2.按照项目单如有增减必须经双方协商,并一定做到有增有减结算所有费用。
     第六条:施工期限
     施工期限为,进场日期从年月日至年月日止。
     第七条:材料品牌
     按甲方提出的主要材料品牌,乙方必须按甲方的要求完成,详见材料品牌明细表。
     第八条:付款方式
     付款方式分三次:第一次双方签订合同,甲方付给乙方材料费元,最后完工,甲方验收后留3%的质保金,余额付清。
     收款户名:开户行:账号:
     第九条:保修范围
     油漆、墙漆保修半年,水、电保修贰年。
     第十条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
     甲方签字:乙方签字:
     年月日
     在此小编不得不提醒大家的是现在家装市场极容易出现工程纠纷,如转包、挂靠公司、装修质量、拖延工期、预决算争议等情况。为防止这类纠纷的发生,业主一定要签订《家庭装修合同》来保证自己的利益。
更多有关的攻略,请持续关注网“”
您还可以扫描收藏我爱我家网手机端、微信公众号
如果你对我爱我家互联网套餐还有想了解和咨询的,可点击右上方的免费获取报价
要好装修,就来我爱我家!
风水相关文章
住宅风水,最佳的方式要根据主人的...
客厅是家中的聚财宝地,客厅的风水布局很重...
客厅的风水问题对于家庭装修非常重要,一个...
人人都想事业有成,但是往往事与愿违。提升...
什么是风水,风水是人类环境的客观存在,周公...
   热门案例
误删爱家装修
误删服务承诺
误删支付配送
误删关于我爱我家
爱家助手app
左下角弹出我的位置:
【追踪】一定要当心!精装修房若买房合同和装修合同分开签,请绕道!
来源:上观新闻
作者:毛锦伟
摘要:在实际操作中,看似简单的价格拆分,实际上给购房者后期增添了许多不确定因素。业内人士指出,购房者应谨慎签订这种合同,以免后期维权无门。
3月15日一早,解放日报·上观新闻发布《买的精装修,到手成毛坯!开发深坑酒店的世茂,给业主也挖了个“深坑”?》报道,曝光了位于申城松江区深坑酒店旁的“世茂纳米魔幻城晶品公馆”项目在销售环节设置陷阱:在精装修房的销售中,房子和装修被有意“剥离”,写进购房合同是毛坯,装修则由购房业主与一家装修公司另行签订装修合同。可由于开发商与装修方随后在装修范围上产生了纠纷,毛坯建成后,竟无人帮业主后续装修。业主支付了不菲的装修费后,最终到手的竟仍是一套毛坯房。
正值“消费者权益日”,上观新闻的这一报道引发广泛关注。市民唐女士向上观新闻反映,称她也遭遇了类似情况,多处投诉、维权无门。
买房和装修,分两份合同签订
唐女士告诉上观新闻记者,去年7月23日,她买下了位于沪青平公路2799弄“珠江国际商贸中心”项目的一套“大平层”商住两用房,面积158.41平方米。这套房子原本开价378万,最终优惠至365万。销售时,开发商反复强调,同时项目宣传册中也称,这是一套“精装大平层”,且“毛坯是不卖的”。
除了100万银行贷款外,唐女士先后分两次支付了余下的款项。她告诉记者,签合同和付款时的一些细节,在日后看来都值得“玩味”,看得出开发商的“良苦用心”——
签合同时,销售人员以统一装修为由,拿出了两套合同。一套为与开发商“珠江创展投资”签订的售房合同,另一套为与“珠海珠江锦城装饰有限公司”签订的“装修事宜合同”。为了防止唐女士从两份合同的前后文中看出不妥,销售人员还当场特意安排唐女士和她先生各签了一份;相应的,房款也被分成了两部分,并分别由上述两方开具收据,其中房款为309万、装修费为55万余元,装修费折算下来,每平方米3500元。
殊不知,这些常人不会特别在意的细节,后来给唐女士带来了极大的麻烦。
55万的装修,门框竟是“破”的
12月底,开发商通知她收房。1月7日,唐女士前往项目所在处验房。眼前的情景令她傻了眼:房子装修得异常粗糙,小问题数不胜数,“完全不像花55万装修出来的房子!”
唐女士告诉记者,屋内多处地板松动下陷,踢脚线与地板之间可见较大的缝隙;墙面也多处粗糙不平、开裂、墙皮破损……最令唐女士无法忍受的是,厨房的一扇木门,锁已是锈迹斑斑,门框上的锁孔,还似乎被什么砸破了。此外,还有门缝过大、移门移不动、窗户渗水等一系列问题。验房当天,在开发商工作人员的签字见证下,唐女士共指出了装修中大大小小的问题16处,并拒绝收房。
不仅装修质量差,唐女士认为,装修标准也远远达不到3500元/平方米的水平,“开发商收了那么多钱,却没有提供相应的装修。”而开发商对唐女士说:“装修就是这样的。如果对装修标准有异议,应该去找装修公司。”可前前后后,唐女士连装修公司的人都没见上一面,找谁去理论呢?
△锈迹斑斑的门锁和敲坏的门框。
△下陷的地板和踢脚线之间留有较宽的缝隙。
合同有“猫腻”,维权艰难
唐女士随后翻阅合同才明白,她与开发商“珠江创展投资”签订的合同,约定的仅是“毛坯交房”。因而,后续的装修事宜找到开发商,开发商可以理直气壮地依据合同不认账。
而再翻看她与“珠江锦城装饰”签订的装修合同,问题更多:双方约定的装修细节中,大量的约定均描述宽泛,对于所用的装修材料,约定均为“高档”二字。什么品牌的材料才算高档,均不得而知。更为恶劣的是,开发商当时返还给唐女士的这份装修合同,末尾处竟然只有唐女士的签名,装修公司“珠江锦城装饰”连公章都未加盖。
△合同中约定的装修细节模棱两可,难以作为维权依据。
无奈之下,唐女士求助于青浦区消保委。消保委工作人员查看上述合同后,告知唐女士她签订的合同对她非常不利,一方面,双方签订的合同在装修质量上对于开发商没有约束力,开发商通过分别签订合同的方式将责任转嫁;另一方面,装修合同不仅缺乏明细条款、装修清单,未加盖公章连合同本身都是无效的。
青浦区消保委日前已介入,并要求开发商协调装修公司尽快提供盖好章的合同以及装修明细。待开发商提供上述材料后,再行协调处理。
提醒:合同签两份,务必要当心
记者咨询了房地产行业专家,据悉,随着调控的升级,在精装修房的销售中,售房与装修拆分、购房者与开发商签订毛坯购房合同、然后再与开发商指定的第三方装修公司签订装修合同,已成了惯用的做法。不少开发商此举本意可能是为了拆分房价,甚至有意将一部分房价转移至装修款中,降低了商品房成交价格,使房价符合调控的限价要求,并拉低开发商所要支付的土地增值税。但在实际操作中,看似简单的价格拆分,实际上给购房者后期增添了许多不确定因素。业内人士指出,购房者应谨慎签订这种合同,以免后期维权无门。
原因在于,如果买房人与装修公司签订装修合同并约定了由装修公司对装修质量承担责任,那么购房者如果房屋装修出现质量问题,就只能与装修公司协商解决,与开发商无关。装修质量问题有时很难界定到底是房屋原结构出现问题,还是装修施工时出现的问题。实际操作中,也遇到过很多房屋建设单位与装修单位互相推诿的情况,购房者面对此经常是束手无策,只能自己承担经济损失。
近来房地产市场又有升温的迹象,房地产行业专家提醒购房者:购买精装修房时,如果售房合同与装修合同拆分,应谨慎选择。合理的方式应该是购房者直接与开发商签订购房合同,并在购房合同中对开发商精装修的交付标准作出明确约定。只有这样,才能将装修列入购房者所购房屋的一部分,明确开发商对装修部分的保修责任,装修质量出现问题,自然就由开发商承担。
题图来源:视觉中国 图片编辑:项建英
&&相关文章
上海辟谣平台
上海对口援疆20年
第三届绿色账户微电影大赛
设计服务与相关产业融合发展整合推广平台
网上有害信息举报专区
客户端下载
Copyright (C) 上观(沪ICP备号-31 国新网许可证编号:)站长统计
沪公网安备 61号
解放日报新媒体研发中心技术支持7213浏览次数
家装合同都是统一的一个范本吗?
其实家装合同都是统一的一个范本吗?好像我觉得都一样的…
其实都一样的,就算不一样也是大同小异,看看这个范本吧!装修工程施工合同范本委托方(甲方):_________??????????????承接方(乙方):_________工程项目:_________甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。第一条&工程概况1、工程地址:________2、居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫,总计:施工面积_________平方米。(1)_________室,计_________平方米;(2)_________厅,计_________平方米;(3)_________,计_________平方米;(4)_________,计_________平方米;(5)_________,计_________平方米;(6)_________,计_________平方米;(7)(注明部位)_________,计_________平方米。3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。4、委托方式:_________5、工程总天数:________天工程开工日期:_________年_________月_________日工程竣工日期:_________年_________月_________日第二条&工程价款工程价款(金额大写)_________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。(1)材料款_________元;(2)人工费_________元;(3)设计费_________元;(4)施工清运费_________元;(5)搬卸费_________元;(6)管理费_________元;(7)税金_________元;(8)其他费用(注明内容)_________元。第三条&质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。2、工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。4、质量检查监督部门:_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5、凡由甲方自行采购的材料,设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。6、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。第四条&材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料,设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料,设备,详见本合同附&件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的&材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。第五条&付款方式1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条&工程工期1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。2、由甲方自行挑选的材料,设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。3、在施工中,因工程质量问题,双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调,处理,尽快解决纠纷,以继续施工。4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。第七条&工程验收1、工程质量验收,详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。第八条&其他事项1、甲方(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水,电,气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水,电,气线路图,并向乙方进行现场交底。(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的,陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。(3)如确实需要拆,改原建筑物结构或设备,管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。2、乙方(1)应主动出示企业营业执照,会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。(2)指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。(3)负责施工现场的安全,严防火灾,佩证上岗,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞,渗漏水,停电,物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。(4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料,窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。(5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为_________个月。第九条&违约责任合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。第十条&争议解决1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。2、当事人不愿通过协商,调解解决,或协商,调解解决不成时,可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁,或向_________人民法院提起诉讼(二者只能选择一种)。第十一条&合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止后,可视为本合同解除。第十二条&合同生效1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件,补充合同)一式_________份,甲乙双方及见证部门各执壹份。甲方(业主)(盖章):_________&乙方(盖章):_________住所地址:_________&企业地址:_________邮政编码:_________&邮政编码:_________工作单位:_________&法人代表(签字):_________委托代理人(签字):_________&委托代理人(签字):_________&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电话:_________&&&&&&&&&&&电话:_________&&&&&_______年____月____日&&&&&_______年____月____日
其他回答(共3条)
基本上是!
不是的,每个地方的家装合同或许有相似的,但是总有不一样的地方。大概都差不多的,如我家装这边是,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为规范民用住房的装饰施工,保护双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国消费者保护法》以及有关法律、法规规定的原则,在平等自愿、协商一致的基础上,结合本工程的实际情况,双方达成如下协议,共同遵守。本合同书的附件,具有同等法律效力。第一条、工程概况(1)、甲方合法住宅室内装饰。(2)、装饰施工地点:&(3)、住房结构:&室&厅&卫&厨。建筑面积&平方。(4)、装饰施工内容:详见装饰施工设计图纸及预算报价书。第二条、承包方式及工程承包价:&(1)、承包方式:&(2)、工程预算造价为人民币&元整。(详见双方核定的预算报价。本造价含全部人工工资。)如有增减按实际工程量计算。第三条、工期:开工日期&年&月&日,竣工日期&年&月&日。总工期为&日,法定节假日不计施工工期内。第四条、材料供应:&(1)、本工程如由甲方提供材料、设备,须有注明规格、尺寸的清单,材料、设备必须是符合设计要求的合格产品,并按时供应到现场。如甲方提供的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍然使用,由此造成工程损失的责任由甲方负担。甲方提供的材料抵达现场后,,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。&(2)、甲方提供的材料、设备,甲方应按规定付给乙方安装辅助材料费、人工费。第五条、工程款支付:&(1)、工程合同签定后当天,甲方应支付给乙方工程造价60%的材料款。即&人民币&元(&年&月&日)。&(2)、泥工工序结束,木工材料进场前,甲方再付给乙方工程造价的20%为工程进度款:人民币&元&(&年&月&日)(3)、木工工程完成,油漆工材料进场前,甲方再付给乙方工程造价的15%为工程进度款。&即:人民币&元(&年&月&日)(4)、工程造价剩余的5%,在工程验收合格房子交付后当天付清。&即:人民币&&(5)项为预收(根据房型大小而定)人民币&元&(6)、甲方必须按时将工程款付给乙方财务部门,并向乙方索取与付款金额相等的收款凭证。如果未按时付款,造成的一切后果由甲方负责。(7)、乙方施工过程中,甲方要求增加工程量或中途改变施工内容、要求时,甲方应另行支付费用并补签增项协议,工期也随之顺延。第六条、工程设计图纸与施工质量:(1)、本工程设计图纸由乙方提供,经甲方审核同意后组织施工。(2)、乙方必须精心组织施工,保证工程质量符合图纸和国家行业标准QB/T6016-97《家庭装饰工程质量规范》的要求。(3)、由于甲方提供材料、设备质量不合格而影响工程质量并造成返工,其返工费由甲方承担,工期随之顺延。(4)、在施工过程中,甲方未经乙方代表协商同意,私自更改施工内容,所引起的质量问题,责任自负。(5)、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。(6)、甲方代表对工程进度质量进行监督、检查,办理验收、变更登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均须通过甲方代表与乙方代表协商。第七条、安全生产:&乙方在施工中必须采取有效的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生,如遇上述情况发生,属乙方责任的由乙方负责修复和赔偿。第八条、双方责任:(一)、甲方责任(1)、甲方在开工前三天,有必要向乙方提供经物业管理部门批准的施工许可证,双方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备调和,并说明使用注意事项,(2)、做好施工中因临时使用公用部位操作面产生影响邻里关系等的协商工作。(3)、如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门相应审批手续,并承担有关费用。(4)、按乙方提供设计图纸,对施工质量、进度实施监督,发现违反设计意图或施工质量问题时,有权责成乙方立即进行改正。(二)、乙方责任(1)、向甲方作设计图纸或具体做法的现场交底,经甲方审批同意后,拟订施工方案和进度计划。(2)、指派项目经理为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。(3)、乙方必须按照图纸认真施工,确保施工质量,不得有偷工减料、马虎作业不负责的行为。(4)、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑结构及各种设备和管线。(5)、乙方必须遵守小区物业管理规定,做好施工管理工作,维持现场清洁,确保通道等公共设施畅通,并及时清理装饰垃圾至楼下(外运由甲方负责),做好防火工作,做到文明施工。第九条、工程验收和保修期:(1)、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方接到验收通知三日内,组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。(2)、乙方为确保工程质量,在其装饰施工范围内承担保修责任,保修期自本工程竣工甲方验收合格之日24个月。但因甲方提供的材料、设备出现质量问题或是甲方使用不当造成工程质量、设备损坏等,则有甲方负责,不在保修范围内。(3)、保修期内,保修费用由责任方承担。保修期满,仍可为甲方提供维修,相应费用由甲方承担。第十条、违约责任:&(1)、由甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方50元/天;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,乙方按应付款额度的2%/天收取滞纳金。(如乙方不提前提示,则本条款不成立。)(2)、由于乙方原因造成逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方50元/天违约金。(3)、甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责承担损失。如乙方不提前提示,则本条款不成立。(4)、甲方提供的材料、设备,乙方必须用于本工程,非经甲方同意,不得挪作他用,如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。(5)、本合同双方必须全面履行,不得单方面任意修改、中断、终止。任何一方因终止合同使另一方造成经济损失,由提出一方全部承担,并另付工程总造价的5%做赔偿金。因擅自解除合同,给对方造成经济损失超过违约金,还应另行赔偿,补足超过违约金的部分。(6)、不可抗拒因素造成的工程逾期或损失,责任不在乙方。(如停电、停水8小时以上等。)(7)、双方终止合同情况下的结算方式:已完成部分参照预算按实际发生结算,管理费按开工时间与合同工期的比例折算,设计费全额计取,做工余料无法退货的由甲方负担。第十一条:纠纷处理方式:(一)、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商解决或请装饰施工住房所在地的小区管理部门及当地行业管理部门协调。(二)、当事人不愿通过协商、协调解决或协商、协调不成时,由消费协会仲裁,仲裁不成,可向人民法院起诉。第十二条、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜双方届时另行协商。本合同附件有:工程增减单;工程验收单;工程预决结算;工程保修单。签定补充合同,补充合同、合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章)&乙方(盖章)甲方代表人:&乙方代表人:
不是吧,家装合同都不一样的吧,按照装修要求来做就可以了,大多都差不多的啦。
装修合同热门问题
相关套图推荐

我要回帖

更多关于 保险合同生效时间 的文章

 

随机推荐