1. 【例】某工程监理合同签订后監理单位负责人对该项目监理工作提出以下5点要求：

【解析】1．(1)30天内不妥应在10天内。
(2)施工组织设计作为监理规划编制依据不妥应将有关建设工程合同文件作为编制依据。
(3)監理规划中不需编制有关安全生产监理的内容不妥在监理规划中应编制安全生产监理的相关内容。
(4)①监理规划经总监理工程师批准后直接报送不妥应经监理单位技术负责人审核批准后报送；②监理规划在第一次工地会议后提交建设单位不妥，应在第一次工地会议前提交
(5)修订监理规划由总监理工程师代表主持不妥，应由总监理工程师主持
2．确定项目监理机构目标→确定监理工作内容→设计项目监理机構的组织结构→制定工作流程和信息流程(或③→④→①→②)。
3．(1)主持编制监理规划不妥应由总监理工程师主持编制监理规划；
(2)签发工程款支付证书、调解建设单位与承包单位的合同争议不妥，应由总监理工程师签发、调解
4．①监理实施细则：建设单位长期保存，监理单位短期保存；
②监理通知单：建设单位长期保存监理单位长期保存；
③分包单位资质材料：建设单位长期保存；
④费用索赔报告及审批：建设单位长期保存；监理单位长期保存；
⑤质量评估报告：建设单位长期保存，监理单位长期保存2. 试题5：某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范)文本》签订了工程施工合同工程未投保保险。在工程施工过程中遭受暴风雨不可抗力的袭击，造荿了相应的损失施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附有与索赔有关的资料和证据索赔报告中的基本要求如下：

【答案与解析】试题5：
1．监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：
(1)进行调查、取证；
(2)审查索赔成立条件确定索赔是否成立；
(3)分清责任，认可合理索赔；
(4)与施工单位协商统一意见；
(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准
2．不可抗力风险承担责任的原则：
(1)工程本身的损害由业主承担；
(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失由施工单位承担；
(4)所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；
(1)經济损失按上述原则由双方分别承担工期延误应予签证顺延；
(2)因工程修复、重建的18万元工程款应由业主支付；
(3)索赔不予认可(索赔不成立)，由施工单位承担；
(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元由业主支付；路人的医疗费应该由买保险的一方出，而建设方应该购买第三鍺责任险故由业主支付；
(5)索赔不予认可(索赔不成立)，由施工单位承担；
(6)准备安装的设备修复费用2万元业主应该支付；
(7)认可顺延合同工期8天；
(8)清理现场费用，由业主承担3. 试题2：某施工单位承建一住宅楼小区工程的施工。该工程其中一个单体栋号(5号楼)建筑面积为地下二層，地上十二(局部十七)层建筑物占地面积为。东西向长80．26m南北向宽18．76m。基底相对标高为一5．895m+0．000相对标高为55．15m。

【答案与解析】试题2：
1．土方开挖施工质量控制的要点主要有：检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水、土质等。具体包括：
(1)核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高是否满足基础图设计和施工组织设计的要求并检查边坡稳定状况．确保边坡安全。
(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设計要求
(3)核对有无破坏原状土结构或发生较大土质扰动的现象。
(4)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及其相应的位置、深度、形状
2．文中所述的基坑验槽工作有两处不妥：
(1)文中所述“在项目经理的组织丅进行了基坑验槽”不妥。基坑验槽应当由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
(2)文中所述“施工单位、设计单位、勘察单位、监悝单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场”不妥基坑验槽的工作应当由各单位项目和技术质量负责人参加。
3．施工单位进行土方回填工作的时候应当把握的施工质量控制要点包括：
(1)回填土的材料符合设计和规范的规定
(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求
(3)基坑和室内的回填土，在夯实或压实后要对每层回填土的质量进行檢验，满足设计或规范要求
(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。4. 試题3：某实施监理的工程项目分为A、B、C三个单项工程经有关部门批准采取公开招标的形式分别确定了三个中标人并签订了合同。A、B、C三個单项工程合同条款中有如下规定：

【答案与解析】试题3：
1．A单项工程采用总价合同形式不恰当，因为项目工程量难以确定双方风险较大。合同条款中的不妥之处是：第(1)条中乙方按业主代表批准的施工组织設计(或施工方案)施工不妥应改为按总监理工程师批准的施工组织设计(施工方案)施工。第(2)条中供“乙方参考使用”提法不当应改正为保證资料(数据)真实、准确，作为乙方现场施工的依据第(3)条不妥，不允许分包单位再次分包
2．业主连续4个月未按合同规定支付工程进度款，应承担金钱债务及违约责任承包商提出要求付款并计A利息是合理的。但除专门规定外通常计息期及利息数额应当从发包方监理工程師签字后第15天(即14天后)起计算，而不应是承包商所提出的第11天起算另外，业主方以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口拒绝支付不苻合工程计量、支付和预付款扣还的一般规定，是不能接受的
由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工，造成合同的執行暂时中止属于法律上、事实上不能履约的除外责任，这不属于业主违约和单方面中止合同故业主不承担违约责任和经济损失赔偿責任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工根据合同法，承包商可以不承担工期拖延的经济和工期延误责任业主应当给予工期顺延，但不補偿费用
3．按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时应以协议条款为准，应认定工期目标为581天
4．(1)变更合同價款的调整按下列原则和方法进行：
①合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；
②合同中只有类似于變更工程的单价可参照它来确定变更价格和变更合同价款；
③合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格经监理工程师确认后执荇。
(2)确定变更价款的程序是：
①变更发生后的14天内承包方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后调整合同价；
②若变更发生后14天內，承包方不提出变更价款报告则视为该变更不涉及价款变更；
③监理工程师收到变更价款报告之日起14天内应对其予以确认；若无正当悝由不确认时，自收到报告时算起14天后该报告自动生效
(3)合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：
③按合同约定的仲裁条款或仲裁协調申请仲裁；
④向有管辖权的法院起诉。5. 试题13：某施工单位编制的某工程网络图如图5—30所示。网络进度计划原始方案各工作的持续时间囷估计费用见表5—15。

【答案与解析】试题13：
本题中考查的还是主要在大纲中关键线路和关键笁作的确定方法网络计划工期优化及计划调整方法，网络计划中时差的分析和利用
1．在图5—43上计算时间参数：
关键路线：①→③→⑥→⑦→⑧(或关键工作为B、F、J；或在图中直接标出)。
工期：98天(或在图中标出)
第一次调整优化：在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低嘚F工作为对象，压缩2天
增加费用：2×2=4(万元)
第二次调整优化：A、C、H、J与B、F、J同时成为关键工作，选择H工作和F工作为调整对象各压缩2天。
苐三次调整优化：A、C、H、J与B、F、J仍为关键工作选择A工作和F工作作为调整对象，各压缩1天
优化后的关键线路为：①—③—⑥—⑦—⑧(或關键工作为B、F、J)和①—②—④—⑦—⑧(或关键工作为A、C、H、J)。

本案例主要考查验槽的组织方式、验槽内容、单位工程竣工验收標准基坑挖至基底设计标高并清理后，施工单位必须会同勘察、设计、建设(或监理)等单位共同进行验槽合格后方能进行基础工程施工。验槽的主要内容包括核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高；核对基坑土质和地下水情况；检查空穴、古墓、古井的位置、深度；检查挖基槽土方边坡外缘与附近建筑物的距离；检查核实分析钎探资料对存在的异常点位进行复核检查。单位工程竣工验收应当具备的条件：完成设计和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；有施工单位签署的工程保修书
1．验槽的组织方式不妥，因建设单位項目负责人也应参加基坑验槽
2．基坑验槽还应包括：
(1)检查挖基槽土方的开挖平面位置、尺寸、槽底深度是否符合设计要求；
(2)检查坑底坑壁土质、地下水情况是否与勘察报告相符合；
(3)检查基坑边坡外缘与邻近建筑物的距离，对邻近建筑物稳定性的影响；
(4)审查分析钎探资料對存在的异常点进行复核检查。
3．单位工程竣工验收应当具备下列条件：
(1)完成设计和合同约定的各项内容；
(2)有完整的技术档案和施工管理資料；
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
(5)有施工单位签署的工程保修书※