湖南省招标投标监管网
当前位置：湖南省招标投标监管网&&&招标公告&&&正文
本招标项目常宁市公安局“两所一队”室外管线工程项目已由常宁市发展和改革局以常发改招[2013]30号文批准建设，资金来源为“两所一队”迁建专项资金。招标人为常宁市公安局，招标代理机构为湖南天和招标代理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2工程概况及招标范围
2.1项目名称：常宁市公安局“两所一队”室外管线工程
2.2建设地点：常宁市宜潭乡邺兰村两头塘组与大屋村李家组地段
2.3建设规模：常宁市公安局“两所一队”迁建工程院内给水、消防用水、污水、雨水及弱电等管线建设，全长3100米，投资约128万元。
2.4计划工期：30日历天（一个月）;
2.5质量要求：达到国家施工验收规范合格标准
2.6保修期：按建设部80号令规定保修
2.7招标范围：具体详见工程量清单及招标图纸。
2.8标段划分：本项目共计1个标段。
3投标人资格要求
3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期;湖南省外企业按照湖南省住房和城乡建厅湘建建[号文件要求须具有有效的入湘施工登记证;
3.2具备行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
3.3项目负责人持有贰级及以上市政工程或房建工程专业注册建造师执业证书和B类安全生产考核合格证书，且无在建项目;技术负责人持有中级及以上相关技术职称; 施工项目部关键岗位其他人员具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第10.14.1项要求。
3.4、本项目不接受联合体投标。
4资格审查方式及办法
4.1& 实行开标前资格审查的，资格审查办法按照湘建建[2013]19号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标投标人资格审查办法》执行。
4.2& 当递交资格审查申请文件及投标文件的投标人数量在9家以上时，实行开标前资格审查;当递交资格审查申请文件及投标文件的投标人数量在9家以下（含9家）时，实行开标后资格审查。
&4.3& 资格审查办法采用湘建建[2013]19号文件资格审查办法中“从所有合格投标人中随机抽取9家入围投标人”。
&4. 4& 实行开标前资格审查的，只有通过开标前资格审查并确定为入围单位的投标人，才能进入后续评标程序。入围投标单位的委托代理人必须按要求参加开标会议，否则其投标文件作废标处理。
本项目评标办法采用湘建建[2013]19号文件《湖南省房屋建筑和市政工程施工招标评标活动管理规定》评标办法中“经评审的最低投标价法”。
6、投标保证金
投标保证金的金额为：壹拾万元整，由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为：日17时00分，以到帐为准。投标人需在银行进账单的用途栏注明项目名称，企业付款名称必须与投标人名称一致，招标人不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方式提交的投标保证金无效。
投标保证金的托管账户：常宁市建设工程招标投标管理办公室
开户名：常宁市建设工程招标投标管理办公室
开户行：建设银行常宁市支行
7. 资格审查文件、招标文件的获取以及澄清答疑发布
7.1凡有意参加投标者，请从2013年8 月21 日～2013年8 月26日（上午9：00&#，下午14：30&#节假日不休息）（北京时间，下同）派项目拟任建造价师携带①公告之日起出具的有效介绍信（电脑打印，手写无效）、②资质等级证书（副本原件及复印件）、③营业执照（副本原件及复印件）、④安全生产许可证（副本原件及复印件）、⑤注册建造师证及建造师身份证和B类安全生产考核合格证书（原件及复印件）、⑥法定代表人资格证明书及身份证（原件及复印件）或授权委托书及被授权人身份证（被授权人必须是项目拟任建造师）（原件及复印件）、⑦拟任建造师身份证（原件及复印件）、⑧投标保证金进账单（原件及复印件）、银行开户许可证（原件及复印件），在本招标公告规定的时间内到常宁市建设工程交易中心（常宁市群英西路建工局三楼317房）报名，并购买资格审查文件和招标文件及相关资料。
省外企业除需携带上述资料外，还需按湘建建（号文件的要求提供有效的《入湘施工登记证》(原件及复印件)，由法定代表人和拟任建造师同时到场报名。
7.2& 资格审查文件和招标文件售价500元。
7.3、澄清答疑采用书面发放方式。
8投标文件的递交
8.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2013年 9月 15日 9时00分，地点：常宁市建设工程交易中心
8.2& 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的资格审查申请文件和投标文件，招标人不予受理。
8.3 湖南省外投标人必须由法定代表人和项目拟任建造师亲自到场参加投标，法定代表人如确因出国、住院等特殊原因不能到场的，必须提供相关证明，否则，招标人不予受理。
9、开标时间
9.1实行开标前资格审查的，资格审查时间为：2013年9 月 15日 9时00分，开标时间为： 2013年 9月23 日 9时00分。
9.2实行开标后资格审查的，开标时间为：2013年9 月15日 9时00分。
10、发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网上发布。
11、行政监督
本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招投投标监督机构为常宁市建设工程招标投标管理办公室。电话：。
12、联系方式
招 标 人：常宁市公安局
地&&& 址：常宁市宜潭乡邺兰村两头塘组与大屋村李家组地段
联 系 人：唐主任
电&&& 话：
招标代理：湖南天和招标代理有限公司
地&&& 址：衡阳市蒸湘区蒸湘南路57-59号华亿玉锦名城F栋101（衡阳分公司）
联 系 人：屈先生
电&&& 话：
传&&& 真：
&&&&&相关信息
湖南省依法必须招标项目招标公告发布唯一指定网络媒介　
地址：湖南省长沙市湘府路8号 邮编：410004 E-mail：　咨询电话:0 传真:9关于常宁市纪委书记唐奇林压案不查，助长腐败势力泛滥成灾_中央人民广播电台吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0成为超级会员，使用一键签到本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：2,903贴子：
关于常宁市纪委书记唐奇林压案不查，助长腐败势力泛滥成灾收藏
我连续几年不断的举报了三角塘镇党委书记雷发清及党委王祯宇、彭胜昔贪污事项，并数次走访上面各级，直至中纪委、各级的批示都流传到常宁市纪委，我还在网上不断发贴20多篇，纪委书记唐奇林都以各种借口不查处，充当贪污分子的靠山，保护伞。2013年中央拨给三角塘镇罗田小二型水库维修专款70万元全部贪光，2010年和2013年拨给罗田村细冲水库二笔专项维修资金分别是6.3万和3万全部贪光，2013年底，王祯宇、彭胜昔借村民挖鱼池，谎称挖山塘四口，拨款10.7万元贪光。2013年旱灾年，雷发清和民政的救济局长李盛青联盟拨来大笔救灾款，灾民没领到钱，全部贪光，2013年底，镇村干部冒充村民签字立项（基本烟田土地平整）项目，套取国家巨额资金的天文数字。废除村民良田拒绝赔偿，仅罗田村就有50多亩水田无法种禾苗，施工后的渠道又无法上水灌田，这项劳命伤财、祸国殃民项目的重大责任，谁来查，谁负责。大贪种男补贴和低保资金，屡次上访，不查不处，他们截扣，侵吞顺理成章。罗田村的小二型病危水库半瘫痪，其它两个小水库全部报废，下面的良田荒芜，老弱病残的弱势群众被贪被欺，陆续到我家请求为他们投诉上访，我不忍他们如此下去，就答应了。这一念之差就给我带来了几年的劫难，耗去资金几多万，妻儿与我反目成仇，孤身一个的我，去年9月23号常宁市信访局雇成批歹徒将我板倒在大巴客车的车槽里用脚踩、脚踢、膝盖顶脆、伤断我9根助骨，几乎丧命，今年6月22日雷发清联合贪污的爪牙公开持刀砍我头脑，骨断血流，压迫止血2个多小时，经紧急抢救才幸存保命，以后的结局还要靠老天爷开眼，平腐压邪。常宁市纪委是党设立的一座专门检查惩治党员干部违法违纪的机构，身受地位、权利的书记唐奇林却站在职责的反面，应对抵制上访人，包屁助长贪污腐败势力，使群众被贪被欺，举报人抬不起头，遭受灾难，尊敬的上级领导，常宁市的腐败势力是严重的，请重视常宁、查实常宁，给常宁市一片阳光。注：有（雷发清贪污违法的具体事项多次在网站发表作参考）
三角塘镇罗田村：刘初福行政诉状
原告：刘初福
日出生，住衡阳市雁峰区车铜路65号
身份证号码：244414
原告：徐冬福
日出生，住常宁市荫田镇荫市居委会西门皂
身份证号码：113712
原告：李双玲
日出生，住常宁市荫田镇荫西村民小组
身份证号码：153928
原告：李时荣
日出生，住常宁市宜潭乡邺兰村苏一组16号
身份证号码：12091X
原告：尹治立
日出生，住常宁市荫田镇荫市村中心村民组
身份证号码：143717
被告：常宁市信访局
住所地，常宁市青阳北路
法定代表人：段骁（局长）
诉讼请求一、请求判定被告雇凶致人伤残伤害，截访行为违法和致人伤残伤害的赔偿。二、由被告承担本案诉讼及相关费用。
事实和理由
“一被告”雇群凶伤残伤害访民事实清楚，情况分明，访民走访赴京后，信访局段骁局长带领若干人赴京尾随其后，强行截访，遭拒绝后，与衡阳市驻京办肖春来、常宁市驻京龙学军、吴时恒等人合谋，雇黑势力殴打访民演出了下面的一幕。日我们在马家楼接济服务中心，只有被告签字、我们才会有出来。衡阳市驻京办肖春徕、常宁市驻京龙学军雇佣歹徒38名推操进，雇来的京B11250大巴客车内随即就是毒打。吴时恒在车内现场，吴时恒和38名歹徒同乘该车一起，强押我们到衡阳市信访局，在那等待的常宁市信访局长段骁等人、亲自主持把我们从京B11250车内、转交到常宁市公安局特警开来的警车内、押去常宁市拘留所拘留。被告赤裸裸的雇凶暴力伤残伤害举措、无可推卸。原告刘初福在地方多次走访和网上发帖举报三角塘镇党委书记雷发清侵吞水利专款、救灾款、低保款、惠农资金等。原告徐冬福、李双玲在地方多次走访和网上发帖举报荫田镇镇长周晓芳非法倒卖土地。常国土资函（2015）3号确定、政府非法占用土地约30亩，挪用项目收入1490.56万元（市审计局提供）。原告李时荣在地方多次走访常宁市宜潭乡唐辉、邓秀群非法倒卖土地，未批先用，少批多占，少征多占39.26亩。原告荫田镇尹治立在地方多次走访，土地诈骗7亩、属基本农田，空头支票20万无效后、于去年9月16号同徐冬福、李时荣、邓国荣、王和生、尹治立、李双玲、邓银香共八人到京城走访了相关部门，23号带了行李回家（20号21号是双休日）岗亭警察见我们是上访人，说护送我们到解决问题的地方去，这样就到了马家楼接济服务中心，湖南113接待大厅，期间回绝了衡阳驻京办肖春徕等的请吃饭，晚11点左右、肖春徕同吴时恒等人亲率雇来的38名歹徒推操我们进他们雇来的京B11250大巴客车内，搜去我们所有的身份证和手机，接着就是一阵毒打，徐冬福全身被打得头破血流至全身，头部面部红肿、青肿（拘留四天后的照片为证）倒在车里不醒人世，第二天天亮后才慢慢苏醒，打得鲜血浅喷后坐尹治立全身是血。刘初福被打伤头部，眼角和打松两颗门牙，到处是血，又被推倒在车槽里用脚踩、脚踢，脚跪，经医院两次照片检查，左侧第3-9，右侧第4、5肋骨痂形成，均属新鲜骨折。详见（衡阳市仁济司法鉴定中心司法鉴定意见书）骨质断裂内伤严重，已住院治疗。李时荣被打得遍体鳞伤，青一块，紫一块，左软组织挫伤，疼痛的尖叫声，声嘶力竭。其它几个被打得都有不同程度的受伤。接着他们高压强押我们8人到衡阳信访局。途中，我们30多个小时没沾水食、禁拉大小便、他们还经常用脚踢我们。押到了衡阳市信访局，在那等候的段晓局长等人亲自从京B11250车内歹徒手中接替我们8受伤访民、手机、身份证、行李，再转交到常宁市公安局特警开来的警车内，押回常宁市，公安局又不分青红皂白押我们到拘留所不体检，带伤分别拘留7—15天。在全力推进依法治国的今天，发生以上这样如此无法无天卑劣的在首都践踏法律和人权的惊骇事件，简直难以置信，践法都会得到应有的惩罚。
综上，原告认为被告雇车雇成批歹徒伤害访民、构成伤残、伤害，事实清楚，证据确凿应负起法律的一切赔偿，践踏法律和人权应负起法律的责任。
为此，原告特对被告提起行政诉讼，请能依法作出判定，以服民望。
此致常宁市人民法院
小时候和邻家小妹一起玩的游戏
a|i^#F醒了。山娃揉揉惺忪的
中纪委，搜狐新浪举报他
常宁市纪委书记唐奇林包庇三角塘党委书记雷发清和罗田村书记陈伍生贪污违法事项尊敬的网站领导：几年来，我不断的举报投诉三角塘党委书记雷发清等违法违纪10条和罗田村书记陈伍生等贪污违法21条，并多次在网上发贴，常宁市纪委书记唐奇林一直不查不处，助长了他们大胆侵吞，现把2015年侵吞的具体事项结合以前的贪污情况作说明。1、雷发清是西岭乱挖锡金的镇长，调到三角塘镇当书记就动用七个村毁山毁林挖锰，举报后被掩盖，今年又招商家大肆在塘冲村开办瓷泥厂，索取暴利。2、今年雷发清为罗田村立项安路灯，从上级拨到6万元资金，罗田村书记陈伍生又从村民手中售到3万多元，施工是承包、实际用去4万多元，如此就贪了近5万元。3、雷发清政权为了收取高额建房费，村民在水田建房全镇最少要超200亩，都要请客送礼交足钱，白沙村廖春生没做好这方面，起好的房屋也被挖倒，做到后，才重建无阻碍。4、2010年陈伍生以罗田村细冲水库各义拨6.3万元专款未动工，2013年雷发清政权又以罗田小二型病危水库从中央拨来70万元维修专款，也未动工，2013年镇干部王祯宇、彭胜昔同村干部陈伍生、刘春生借村民挖的鱼池，谎称新开山塘四口拨款10.7万元贪掉，今年目前又以罗田小二型水库名义拨了款子，现又没动工。5、三角塘镇罗田村不和村民协商，冒充村民签字立“基本烟田土地平整”项目，废除了村民水田若干亩，还有50多亩水田土地平整不合格种不下庄稼，多次上访，至今没有赔偿，陈伍生却用这个项目的名义一万多元拉帮结派买实力，最多的拿到了叁仟元，深受损失的村民没分文沾边，被害者咬牙切齿。6、罗田村的退耕还林项目，陈伍生没有跟村民协商订合约，强行把树栽在村民耕地上，又利用双湾村的荒山载了树连成一片共106亩（荒山面积多于耕地面积），用去耕地的村民至今没领到任何款子，目前陈伍生在林业局正忙于拨后8年土地补偿款，陈伍生欺压村民，欺骗国家立的项目贪钱，2012年村民就开始举报投诉至今，常宁市纪委一直掩盖、包庇未处理。7、陈伍生在前些年收去罗田全村低保户取钱折子，贪一半，发一半，2012年全部未发，今年又要贪生活极其困难、没儿子，一间老土砖屋的老党员刘仲议、李翠英的低保金，夫妻哭着告诉我，我很痛心，去找了民政局说实情，肖局长表态一定打电话，刘仲议的母亲今年95岁领高龄费，陈伍生也索去125元买烟，前些年陈伍生骗二家残疾人的低保折子取去630元和340元钱，双目的明的残疾人吕运鹅同断了脚的儿子，10多岁残疾孙子哭着找到了纪委书记唐奇林处理，此事至今没人处理，只有纪委常委雷秀琼从身上掏了壹佰元助残，后吕运鹅遇我就问那钱，我说“青天”还没到。8、前些年罗田村七组五包老人彭金妹无依靠，全靠党和政府的抚养费，陈伍生也截扣贪吃，八旬老人在地上打滚也不给，罗田村有位老人要办五包手续，陈伍生也索去800元现金才去办。9、今年罗田村在餐桌上陈伍生就动用了2万多元，尽是野味光顾客人，餐桌常客，寻味合适的镇书记雷发清等人，竟为多年被投诉的陈伍生，在自家门口深立两块同乡镇相提并论的党政大牌，杨眉吐气，显示贪污的成功之威。三角塘镇书记，市纪委书记包庇之威。综上事例，陈伍生除贪大笔的专款立项款，就连残疾人、五包老人、高龄人的救命钱也不放过，腐败去歌舞厅享受，玩弄女人，用项目重金拉结帮派，力图长贪、截扣蒙受损失的弱势村民的补贴钱买势力，镇书记雷发清奋力任用与自己臭气相投的贪料，结成联合贪污体系，享有上级纪委书记唐奇林的保护，可见三角塘镇的百姓遭殃倒霉到何时。 报告人： 刘初福
娃上山，除了
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生，贴吧更懂你。或